Договор подряда на разработку сайта – образец

7. Сроки действия договора

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и получения предоплаты по данному договору.

7.2. Договор прекращает своё действие с момента сдачи-приёмки выполненных работ по настоящему Договору и завершения всех взаиморасчётов между Сторонами.

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Главное – срок оплаты и соблюдение ее формы

Если к договору о подряде на разработку и обслуживание web-сайта у заказчика нет претензий, он обязан произвести оплату в срок и по схеме, которая прописана в договоре. Может быть и вариант, внесенный в договор, что есть согласие клиента на предоставление аванса, который он выплачивает в начале отчетного периода. Что касается его продолжительности, практика показывает, что оптимальный срок выполнения разработки тоже устанавливает клиент, а исполнитель, по возможности, принимает это.

1.5. Все права на созданный Web-сайт Заказчика, переходят к Заказчику при подписании Акта приема-сдачи работы.

Предмет договора

На основании договора на создание сайта исполнитель обязуется создать сайт по заказу заказчик, а заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их.

5.1. Дата начала “Работ”: ______________________. Дата окончания работ: ___________________________

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет рублей, в том числе НДС (18%) – рублей.

2.2. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя согласно авансовой схеме работы: путём внесения предоплаты в размере 100% суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора.

2.3. Оплата услуг Исполнителя в размере, определенном в п.2.1 настоящего Договора, производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя.

2.4. Стоимость работ и порядок оплаты по дополнительным услугам Заказчика определяется дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

3.2.2. Для осуществления Исполнителем своих обязательств, указанных в п.3.1.2 Заказчик обязуется предоставить исходную информацию: пожелания по дизайну Сайта, цветовому решению и так далее.

Договор на разработку веб-сайта

на разработку веб-сайта

«____» ______________ 2018 г.

________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется разработать web-сайт в соответствии с Техническим Заданием (Приложение №1) и Календарным планом (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Для обеспечения проведения работ по настоящему Договору Заказчик:

1.2.1. назначает специалистов для подготовки и согласования частных заданий при выполнении работ по настоящему Договору;

1.2.2. предоставляет все необходимые материалы для разработки web-сайта в электронном виде в течение ________ календарных дней с момента подписания настоящего Договора;

1.2.3. предоставляет ответы на возникшие вопросы при выполнении работ по настоящему Договору в течение ________ рабочих дней с момента получения запроса от Исполнителя.

  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель гарантирует, что данный Договор не нарушает Авторских прав третьих лиц.

2.2. Исполнитель предоставляет Заказчику следующие исключительные права на Дизайн web-сайта:

2.2.1. право публичного показа оригинала Дизайна или его экземпляра и демонстрацию в информационных, рекламных и прочих целях;

2.2.2. право на воспроизведение Дизайна – изготовление одного и более экземпляров Дизайна в любой материальной форме, включая постоянное или временное хранение в цифровой форме в электронном средстве, без ограничения тиража;

2.2.3. право на переделку или иную переработку Дизайна;

2.2.4. распространение оригинала или экземпляров Дизайна посредством продажи или иной передачи права собственности.

2.3. Права, указанные в п.2.2, передаются на бессрочный период.

2.4. Действие передаваемых исключительных и неисключительных имущественных прав распространяется на всю территорию Российской Федерации, а также на территорию иных государств в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права.

2.5. Исполнитель не сохраняет за собой право использовать Дизайн самостоятельно или предоставлять аналогичные права на его использование третьим лицам.

2.6. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, именуемых далее Соисполнители, для исполнения настоящего Договора. Ответственность за действия Соисполнителей несет Исполнитель.

2.7. Всю ответственность за размещаемую на web-сайте информацию несет Заказчик.

2.8. Заказчик обязан разместить у себя на сайте информацию об Исполнителе и ссылку на сайт Исполнителя.

  1. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПРИЕМКИ СДАЧИ РАБОТ

3.1. Исполнитель выставляет Заказчику счета на оплату оказанных Услуг на основании настоящего Договора.

3.2. Стоимость Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, устанавливается в соответствии со счетом-протоколом договорных цен (Приложение №3).

3.3. Все платежи по настоящему Договору производятся в рублях.

3.4. Оплата по настоящему Договору производится в два Этапа.

3.4.1. Первый Этап предусматривает авансовую оплату в размере ________% от Стоимости услуг по настоящему Договору (согласно п.3.2). На данном Этапе Оплаты Исполнитель выставляет счет на оплату в течение ________ банковских дней после даты подписания настоящего Договора.

3.4.2. Второй Этап предусматривает оплату оставшейся части Стоимости услуг по настоящему Договору (________% от Стоимости услуг, предусмотренной п.3.2.) после завершения выполнения работ по настоящему Договору. На данном Этапе Оплаты Исполнитель выставляет счет на оплату в течение ________ банковских дней с момента завершения сдачи-приемки работ.

3.5. Оплата счета производится в течение ________ банковских дней с момента выставления. Заказчик признается выполнившим свои обязательства по оплате счета с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в уполномоченном им банке.

3.6. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику счет-фактуру не позднее ________ календарных дней с момента подписания Сторонами Акта Сдачи-Приемки. Счет-фактура направляется Заказчику курьером или по почте.

3.7. Устанавливается следующий порядок сдачи-приемки работ по настоящему Договору:

3.7.1. Заказчик производит приемку работ в течение ________ дней, с момента завершения работ.

3.7.2. По результатам приемки работ Стороны либо подписывают Акт Сдачи-Приемки работ, либо, при наличии мотивированных претензий к качеству и содержанию выполненных работ, Заказчик составляет и передает Исполнителю Акт Претензий. Под мотивированными претензиями понимаются претензии, соответствующие п.1.1 настоящего Договора, согласно которому производились принимаемые работы.

3.7.3. Исполнитель исправляет допущенные им недоработки, указанные Заказчиком в Акте Претензий. При этом Исполнитель имеет право не принимать к исполнению немотивированные претензии Заказчика. Под немотивированными претензиями понимаются претензии, не соответствующие п.1.1 настоящего Договора. Наличие немотивированных претензий фиксируется Исполнителем в Акте Отказа.

3.7.4. В любом случае, при разрешении спорных ситуаций, возникающих в процессе сдачи-приемки работ, Стороны руководствуются доброй волей, здравым смыслом и критериями, заложенными п.1.1 настоящего Договора.

3.8. Передача программного обеспечения web-сайта производится Исполнителем путем установки на сервер Заказчика и передачи архивной копии на диске.

3.9. По согласованию сторон Исполнитель имеет право досрочно сдать работы, а Заказчик – принять выполненные работы.

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик несет ответственность за нарушение установленных настоящим Договором сроков оплаты услуг, оказываемых Исполнителем. В случае просрочки оплаты оказываемых услуг Заказчиком, срок начала предоставления услуг отодвигается на количество дней, соразмерно допущенной просрочки платежа.

  1. ФОРС-МАЖОР

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по Договору, если это невыполнение произошло вследствие стихийного бедствия, введения военного положения, а также войны, военных действий и других событий, квалифицируемых как форс-мажорные, возникших после подписания настоящего Договора и оказавшие непосредственное влияние на исполнение обязательств по Договору.

5.2. Если одно из вышеупомянутых обстоятельств повлияет на исполнение настоящего Договора в течение времени его действия, срок выполнения обязательств по Договору продлевается на время действия таких обстоятельств.

  1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны обязуются не разглашать информацию, относящуюся к условиям настоящего Договора.

6.2. Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность Материалов, передаваемых Исполнителю Заказчиком. Исполнитель обязуется не разглашать информацию об особенностях деятельности компании Заказчика, за исключением случаев предусмотренным законодательством РФ.

6.3. Обязательства, касающиеся соблюдения условий конфиденциальности, действуют в течении срока действия настоящего Договора и в течении ________________________ по окончании срока его действия.

  1. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры между Сторонами, связанные с действием настоящего Договора решаются путем переговоров, а при невозможности их урегулирования путем переговоров рассматриваются в Московском городском арбитражном суде в соответствии с Арбитражно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор распространяет свое действие до полного выполнения Сторонами всех его условий, за исключением оговоренных в Договоре случаев его досрочного расторжения.

  1. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Заказчик и Исполнитель могут в любое время в одностороннем порядке досрочно прекратить действие договора, предварительно уведомив другую сторону не менее чем за ________ дней до предполагаемого момента расторжения.

9.2. В случае отказа Заказчика от настоящего Договора он обязан выплатить Исполнителю часть вознаграждения соразмерно фактически оказанным услугам.

9.3. В случае отказа Исполнителя от настоящего Договора он обязан возместить Заказчику документально подтвержденные расходы, произведенные в связи с заказом услуг по настоящему Договору.

9.4. В случае прекращения деятельности или ликвидации одной из Сторон порядок расторжения нестоящего Договора определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Исполнитель предоставляет Заказчику ________________________ бесплатных консультаций по развитию и поддержке web-сайта со дня выполнения работ.

10.2. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке увеличивать сроки работ и соответственно переносить даты, указанные в Календарном плане (Приложение №2) на время задержки выполнения Заказчиком условий, оговоренных в п.1.2.

10.3. Заказчик имеет право на продление действия Договора и на дополнительные услуги, которые оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору. Исполнитель рассматривает Заявку, Стороны составляют и подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору об установлении нового этапа работ, а также о сроках и порядке его оплаты. Заявка прилагается к Договору и является его неотъемлемой частью.

10.4. Согласованные Сторонами изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими Сторонами. Такие соглашения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

10.5. Все уведомления и сообщения по настоящему Договору, должны направляться в письменной форме, по факсу или по электронной почте, заверенные подписью и печатью. Стороны признают юридическую силу документов переданных по факсу или по электронной почте при последующем предоставлении оригиналов.

10.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, а второй у Исполнителя.

10.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

l Приложение №1 – Техническое задание.

l Приложение №2 – Календарный план выполнения работ.

l Приложение №3 – Счет-протокол договорных цен на оказание услуг.

7.1. Споры между Сторонами, связанные с действием настоящего Договора решаются путем переговоров, а при невозможности их урегулирования путем переговоров рассматриваются в Московском городском арбитражном суде в соответствии с Арбитражно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

Договор подряда на разработку и обслуживание веб-сайта

Юристы сайта Правовед.ru составят Договор подряда на разработку и обслуживание веб-сайта в полном соответствии с нормами закона. Вы можете ознакомиться с образцом Договор подряда на разработку и обслуживание веб-сайта бесплатно.

Посмотрите пример
документа перед обращением к юристам сайта!

3 Выберите юриста

Выберите юриста, который
предложит самые выгодные
условия, и начните работу!

2 Получите предложения

Заинтересованные юристы
в течение 10-15 минут предложат
вам свои услуги и назовут цены.

1 Заполните заявку

Опишите документ, который вам
нужен. Это бесплатно и займет
не более пяти минут.

  • Строительство индивидуального жилого дома
  • Строительного подряда с физическим лицом
  • Между юридическим и физическим лицом
  • Договор подряда на выполнение работ
  • Проектных работ
  • Передачу научно-технической продукции
  • Банковской гарантии по договору подряда
  • Типовой договор подряда
  • Производство проектных и изыскательных работ
  • Субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ
  • По строительству
  • Договор на выполнение работ
  • Строительно-отделочные работы
  • Капитальное строительство
  • Строительство жилого дома
  • Подрядных работ
  • Пошив костюма
  • И услуг с передачей оборудования по акту сдачи-приемки
  • С временным трудовым (творческим) коллективом
  • По проведению комплекса мероприятий для продвижения услуг веб-сервера заказчика в сети интернет
  • С передачей оборудования для выполнения обязательств по договору безвозмездного пользования
  • Строительного подряда подрядчика с субподрядчиком
  • По устройству кровли
  • Проведение ремонтно-отделочных работ
  • Проектных работ и оказания услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации
  • Изготовление и доставку деревянного сруба
  • Изготовление доставка и монтаж комплекта дачного дома
  • Строительство фундамента
  • По изготовлению пластиковых карт
  • По бурению скважин для воды
  • Ремонт отмосток жилого дома
  • Бытового подряда с использованием материалов заказчика
  • Уборка места захоронения
  • Монтаж пвх окон
  • Разработку сайта
  • Изготовление типового сайта
  • Устройство фундамента для индивидуального жилого дома
  • По производству конструкций и выполнение работ
  • Строительного подряда из материалов подрядчика
  • По дезинфекции, дезинсекции, дератизации
  • Разработка программных средств учебного назначения
  • Ремонт квартиры
  • Проведение работ по устройству фасада жилого дома
  • Производство и установка пластиковых окон
  • По шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования
  • Ремонт офисных помещений
  • Изготовления столешницы из искусственного камня
  • По расчету свайного поля и монтажу свайно-винтового фундамента в соответствии со сметой
  • О разработке шаблонов дизайна пользовательского интерфейса
  • Инвестирования
  • Ремонтно-строительные работы
  • Авторского надзора
  • Строительство дома из бруса
  • По организации строительства сетей инженерно-технического обеспечения для подключения к системе теплоснабжения строительных объектов
  • Ландшафтные работы
  • Капитальный ремонт тепловых сетей
  • Предварительный договор инвестирования строительства жилого дома
  • Субподряда на строительство жилых домов
  • Строительство объекта
  • Производство ремонтно-строительных работ офисных помещений
  • О долевом участии в строительстве жилого дома с обязательным страхованием риска ответственности
  • Контракт на подряд
  • Строительного подряда для работы по капитальному ремонту
  • С оплатой по частям
  • Без права заказчика отказаться от исполнения договора в любое время
  • С твердой сметой, с условием о предоставлении материалов подрядчиком и заказчиком, контроль за расходованием материалов
  • С использованием материалов заказчика, заказчик не имеет права отказаться от принятия работ
  • Изготовление и установка пвх-профилей
  • Субподрядных работ, заключаемый между генеральным подрядчиком и субподрядчиком
  • Проектно-изысканных работ по землеустройству (внутрихозяйственное землеустройство)
  • Бытового подряда с использованием материалов подрядчика
  • По производству продукции
  • Временным творческим коллективом
  • Выполнение работ с использованием материала заказчика
  • Иждивением подрядчика

Предлагаем Вашему вниманию удобный и качественный документ Договор подряда на разработку и обслуживание веб-сайта, составленный профессиональным юристом. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

Договор подряда на разработку и обслуживание веб-сайта заполняется в двух экземплярах. Возможно заполнение документа в трех экземплярах, если вы привлекаете к участию в сделке посредника или желаете заверить договор у нотариуса. В таком случае на руках у каждой стороны остается по одному экземпляру.

Юристы сайта Правовед.ru составят Договор подряда на разработку и обслуживание веб-сайта в полном соответствии с нормами закона. Вы можете ознакомиться с образцом Договор подряда на разработку и обслуживание веб-сайта бесплатно.

Приложение

Приложение — это соглашение об определенном наборе работ. В нем мы фиксируем этапы, сроки, стоимость, ответственность сторон на конкретном проекте. Если проект большой, мы можем сделать два приложения: первое — на дизайн, второе — на программирование. Если проект маленький, мы составляем одно приложение. Расскажу о наших принципах именно на таком примере.

В приложении всегда есть предоплата. В зависимости от договоренностей с клиентом и объема работ, она составляет от 20 до 100% стоимости контракта. Мы не работаем без предоплаты, потому что всегда есть шанс расторжения договора и прекращения сотрудничества. Будет обидно, если мы сделаем работу без предоплаты, ее не примут и потребуют расторгнуть договор. Получится, что денег нет, клиента нет, а время, которое потрачено на эту работу, не вернуть.

Работы в приложении делятся на этапы. Каждый этап закрывается актом выполненных работ и становится основой для последующих работ и этапов.

Сначала читать, потом подписывать

Разбивка по этапам выглядит примерно так:

  1. Разработка задания — 10 рабочих дней.
  2. Разработка дизайн-концепции — 10 рабочих дней.
  3. Разработка дизайн-макетов — 20 рабочих дней.
  4. Сборка (верстка, программирование, тестирование) сайта — 40 рабочих дней.
  5. Наполнение сайта контентом — 10 рабочих дней.

При желании можно разбить проект на большее количество этапов: отдельно показать прототип, адаптацию макетов, верстку, тестирование и что-нибудь еще. Все зависит от проекта.

В таком устройстве документа есть два плюса. Каждый этап становится базой для дальнейших работ: к примеру, программирование не начнется, пока мы не сдадим дизайн. Каждый этап закрывается актом, поэтому внести в него лишнюю корректировку просто так не получится. Если началось программирование, значит, дизайн не изменится.

В сроках есть такая хитрость: мы учитываем не только срок нашей работы над этапом, но и срок, когда клиент принимает работу. Обычно это 5 рабочих дней. Так у нас есть время сдать проект и передохнуть перед следующим этапом, а у клиента — время принять нашу работу, обсудить ее с командой, согласовать, подписать акт и провести нужный платеж. Если клиент пишет мотивированный отказ, мы должны переделать непринятые работы. Срок переделки равен сроку несогласованного этапа.

Каждый этап имеет свою стоимость и закрывается актом. Такая разбивка защитит, если в середине проекта придется расторгать приложение или договор. Это может произойти по разным причинам: клиент поругался со студией или решил открыть новую фирму и все договоры старой фирмы хочет срочно закрыть.

Читайте также:  Как получить австрийскую визу

Для каждого этапа мы указываем, в какой форме сдаем результат. И именно результат по этой форме клиент может принять или не принять. Объясняю на примере.

С юридической точки зрения дизайн-концепция — это две картинки

Вот что мы делаем для разработки концепции:

  1. Выясняем пожелания клиента.
  2. Изучаем и предлагаем референсы.
  3. Понимаем ограничения и пожелания по концепции.
  4. Определяем цветовую палитру и шрифты.
  5. Готовим презентацию на пару десятков слайдов.
  6. Делаем видеоролик.
  7. Собираем анимированный прототип.

Но мы специально не обещаем всего этого в приложении и не оформляем как результат работ. Все это — процессы и промежуточные результаты, их нельзя «сдать» в виде результата работ. С юридической точки зрения мы должны клиенту только два файла в определенном формате.

Интеллектуальная собственность. Мы разграничиваем, кому должны принадлежать права на материалы, которые потребуются для разработки сайта. Кроме собственно результатов работы, которые мы передаем клиенту, например макетов, в нашей работе встречаются и другие материалы:

  1. Материалы, которые передает клиент и на которые у него должны быть права. Обычно это логотип, фотографии сотрудников, продуктов и процессов клиента и тому подобный визуальный контент.
  2. Рекомендуемые элементы — шрифты, стоковые изображения и прочие вещи, которые нам не принадлежат, поэтому отдавать права на них мы не можем. Поэтому мы их именно рекомендуем к использованию.
  3. Лицензии на программное обеспечение — на « 1С-битрикс », например. Права на лицензию нельзя передать, так что мы не можем купить ее, попользоваться и потом отдать клиенту. А значит, клиент сам должен об этом позаботиться и предоставить нам разрешение на использование лицензии.
  1. Материалы, которые передает клиент и на которые у него должны быть права. Обычно это логотип, фотографии сотрудников, продуктов и процессов клиента и тому подобный визуальный контент.
  2. Рекомендуемые элементы — шрифты, стоковые изображения и прочие вещи, которые нам не принадлежат, поэтому отдавать права на них мы не можем. Поэтому мы их именно рекомендуем к использованию.
  3. Лицензии на программное обеспечение — на « 1С-битрикс », например. Права на лицензию нельзя передать, так что мы не можем купить ее, попользоваться и потом отдать клиенту. А значит, клиент сам должен об этом позаботиться и предоставить нам разрешение на использование лицензии.

Договор о выполнении работ по разработке и созданию корпоративного Интернет-сайта

Договор о выполнении работ по разработке и созданию корпоративного Интернет-сайта

[название населенного пункта] [число, месяц, год]

[Полное наименование предприятия, организации, учреждения с указанием организационно-правовой формы], именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице [должность, Ф. И. О. руководителя], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], с одной стороны, и [полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы], в лице [должность, Ф. И. О. руководителя], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, именуемые в дальнейшем “стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заказу Заказчика создать корпоративный Интернет-сайт (далее также “Сайт”).

1.2. В рамках настоящего договора под термином “Сайт” понимается выполненная в формате html или других форматах, применяемых при разработке и доступных посредством компьютерной сети Интернет, страница или совокупность страниц, а также программное обеспечение, графика, необходимые для правильного функционирования страниц.

1.3. Перечень работ по созданию Сайта, этапы и сроки их выполнения определяются в Техническом задании, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Требования и пожелания Заказчика относительно дизайна Сайта (размещение логотипов и фирменных шрифтов, цветовая гамма и иные требования) определяются сторонами в Брифе на дизайн Сайта.

1.4. Результатом работ по настоящему договору является разработанный в строгом соответствии с условиями настоящего договора и надлежащим образом функционирующий Сайт.

1.5. Исключительное право на Интернет-сайт принадлежит Заказчику.

1.6. Исполнитель [вправе/не в праве], использовать Интернет-сайт для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

2. Порядок согласования перечня работ и этапов их выполнения

2.1. Стороны в течение [цифрами и прописью] рабочих дней после подписания настоящего договора составляют и согласовывают Бриф на дизайн Сайта и Техническое задание на разработку Сайта. В указанных документах отражается следующая информация: общие сведения о Сайте, требования к дизайну Сайта, структура Сайта, т.е. перечень основных разделов Сайта, их детализация, навигация Сайта, вырабатываются требования к функциональности Сайта, определяется уровень управления Сайтом и требования к системе управления, перечень дополнительных работ (при необходимости) прочие необходимые сведения и данные.

2.2. Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему договору только после подписания обеими сторонами Технического задания и Брифа на дизайн Сайта.

2.3. Работа по созданию корпоративного Сайта выполняется поэтапно в следующем порядке:

– первый этап включает согласование и разработку дизайна Сайта. Результатом работ по данному этапу является выполненный в соответствии с Брифом на дизайн файл в электронном виде в формате jpg либо ином графическом формате, представляющий из себя скриншот главной страницы Сайта. Стороны вправе согласовать иной результат работ в Брифе на дизайн;

– второй этап включает разработку программной части Сайта. Результатом работ по данному этапу является разработанное в соответствии с Техническим заданием программное обеспечение, обеспечивающее функционирование Сайта Заказчика в сети Интернет.

3. Права и обязанности сторон, порядок сдачи-приемки результатов работы

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. выполнить работы по настоящему договору в соответствии со сроками и очередностью, определенными Брифом на дизайн и Техническим заданием, и передать Заказчику результат работы в предусмотренные настоящим договором сроки;

3.1.2. согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;

3.1.3. своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь или повлекли отступления от параметров и требований, предусмотренных в Брифе на дизайн и Техническом задании;

3.1.4. предоставлять по запросу Заказчика информацию и материалы о ходе работ по разработке и созданию Сайта;

3.1.5. незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. передавать Исполнителю необходимую для выполнения работ информацию, в том числе предъявить Исполнителю лицензию или соответствующее разрешение, сертификат на представляемый на Сайте товар (работы, услуги и т.д.) или ее надлежащим образом заверенную копию, если рекламируемые товары (работы, услуги) подлежат лицензированию;

3.2.2. оплатить работы Исполнителя в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Оплатить понесенные Исполнителем затраты, если в ходе выполнения работ обнаруживается возникшая не по вине Исполнителя невозможность или нецелесообразность продолжения работ.

3.3. Заказчик имеет право на любом этапе разработки и создания Сайта знакомиться у Исполнителя с ходом работ по его подготовке.

3.4. Исполнитель обязан приступить к выполнению работ по первому этапу в течение [цифрами и прописью] рабочих дней с момента зачисления на его расчетный счет предоплаты за данный этап работ в соответствии с п. 4.2. настоящего договора.

3.5. Исполнитель приступает к выполнению работ по второму этапу работ в течение [цифрами и прописью] рабочих дней с момента принятия Заказчиком результата работ и подписания Акта сдачи-приемки работ по первому этапу.

3.6. Исполнитель обязан в письменном виде уведомить Заказчика о завершении работ по первому этапу, представив результат работ по первому этапу в соответствии с п. 2.3. настоящего договора.

3.7. Заказчик в течение [цифрами и прописью] рабочих дней с момента получения письменного уведомления Исполнителя о завершении работ по этапу обязан рассмотреть результат работ. В случае обнаружения при рассмотрении результата работ отступлений от требований, установленных настоящим договором или иных недостатков, ухудшающих качество Сайта, Заказчик немедленно заявляет об этом Исполнителю, стороны составляют и подписывают Акт на доработку Сайта по первому этапу с указанием необходимых доработок, а также сроков их выполнения и устранения недостатков.

В случае, если результат выполненных работ по этапу не устраивает Заказчика по причинам, не связанным с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по выполнению работ, Заказчик вправе предложить Исполнителю соответствующим образом переработать результат работ по данному этапу, при этом стороны согласовывают сроки и объем таких изменений и подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору.

3.8. При обращении Заказчика за внесением изменений на основании пункта 3.7. настоящего договора Исполнитель вправе пересмотреть стоимость работ пропорционально расценкам, применявшимся при расчете стоимости выполнения данного этапа работ, и выставить Заказчику дополнительный счет на оплату работ. В этом случае Исполнитель продолжает выполнение работ после получения указанной в настоящем пункте суммы на свой расчетный счет.

3.9. В течение [цифрами и прописью] рабочих дней с момента окончания выполнения Работ по второму этапу Исполнитель представляет на рассмотрение Заказчика результат работ по второму этапу работ и Акт выполненных работ в двух экземплярах. Заказчик обязан в течение [цифрами и прописью] рабочих дней рассмотреть и подписать Акт выполненных работ либо направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта выполненных работ, в этом случае дальнейшее взаимодействие сторон определяется пунктом 3.7. настоящего договора. Если в указанный в настоящем пункте срок Заказчик не направил Исполнителю мотивированный отказ с перечнем требуемых доработок, то результат работ считается принятым и Заказчик обязан оплатить работу в порядке, установленном п. 4.2. настоящего договора.

Подписание Заказчиком Акта выполненных работ по второму этапу свидетельствует о приемке им результата работ в целом.

4. Стоимость работ и порядок расчетов по договору

4.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

4.2. Выполнение первого этапа работ оплачивается Заказчиком путем внесения предоплаты в течение [цифрами и прописью] дней с момента подписания настоящего договора в размере [цифрами и прописью] рублей, что составляет [значение] % от суммы, определенной в Приложении N 1.

Выполнение второго этапа работ оплачивается Заказчиком в течение [цифрами и прописью] дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по второму этапу в размере суммы, определенной в Техническом задании.

4.3. Все платежи по настоящему договору производятся в рублях РФ, побезналичному расчету, на основании счетов на оплату, выставленных Исполнителем. Оплата производится в течение [цифрами и прописью] банковских дней с момента получения Заказчиком счета Исполнителем.

5. Качество работ, гарантийные обязательства

5.1. Исполнитель предоставляет гарантию работоспособности и техническое сопровождение Сайта при условии невнесения Заказчиком изменений в программные компоненты Сайта. Гарантийный срок эксплуатации, т. е. срок, в течение которого Заказчик имеет право требовать от Исполнителя бесплатного устранения критических неисправностей в работе Сайта, влекущих за собой блокирование работы Сайта, составляет [цифрами и прописью] календарных месяцев, начиная с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке Сайта.

5.2. Заказчик вправе в течение [цифрами и прописью] календарных месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке Сайта обращаться к Исполнителю за устранением недостатков в работе Сайта, не являющихся критическими по смыслу п. 5.1 настоящего договора. Указанные недостатки будут исправляться Исполнителем по возможности незамедлительно, но в любом случае не позднее срока, установленного п. 5.6. настоящего договора.

5.3. Исполнителем устраняются только неисправности работы программного обеспечения Сайта. Исполнитель не несет ответственности за сбои и неисправности в работе Сайта, вызванные неполадками в работе компьютерной техники, с которой осуществляется управление Сайтом, либо неполадками на сервере Интернет-провайдера Заказчика, либо неполадками на сервере хостинг-провайдера Заказчика.

5.4. В случае, если хостинг-провайдером Заказчика является Исполнитель на основании соответствующего договора, Исполнитель обязуется устранять неполадки в работе Сайта, вызванные некачественным предоставлением услуг хостинга.

5.5. Все заявления о сбоях или неполадках в работе Сайта представитель Заказчика обязан делать в письменной форме, при этом письменной формой документа в рамках настоящего договора признаются документы, составленные и подписанные как в бумажной, так и в электронной формах. Указанные документы могут направляться Исполнителю по почте, телеграфу, факсимильной связи или электронной почте.

5.6. Исполнитель обязуется в течение [цифрами и прописью] рабочих дней устранять неполадки или сбои в работе Сайта.

6. Конфиденциальность полученной сторонами информации

6.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего договора, хода его исполнения и полученных результатов. Стороны признают конфиденциальными следующие сведения и информацию: [перечислить объем сведений и информации, признаваемой сторонами конфиденциальными]. Каждой из сторон запрещается их использовать каким-либо образом, разглашать, публиковать предавать третьим лицам в каких-либо целях без предварительного письменного согласия другой стороны.

Доказанное нарушение требования данного пункта является основанием для досрочного расторжения настоящего договора, а также влечет за собой ответственность в установленном действующим законодательством РФ порядке.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, в результате чего Заказчику были причинены убытки, Исполнитель обязан за свой счет исправить допущенные нарушения и возместить Заказчику реальный ущерб.

7.3. Исполнитель не несет ответственности по настоящему договору,если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору вызвано неправомерными действиями Заказчика, третьих лиц или предоставлением Заказчиком неполных и/или недостоверных сведений и документации. Исполнитель не несет ответственности за достоверность информации, которую предоставил Заказчик для рекламы продукции (товаров, услуг), за нарушение авторских прав третьих лиц при использовании изображения логотипа, товарного знака Заказчика.

7.4. За просрочку оплаты по настоящему договору Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку из расчета [цифрами и прописью] процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки.

7.5. В случае просрочки Заказчиком исполнения какого либо из своих обязательств, неисполнение которого препятствует надлежащему выполнению работ Исполнителем, Исполнитель вправе приостановить выполнение работ на срок до исполнения Заказчиком таких обязанностей с соответствующим переносом сроков выполнения последующих работ.

7.6. Исполнитель не несет ответственности за задержки в выполнении работ, произошедшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору. В этом случае сроки выполнения работ отодвигаются на срок задержки, но не более [цифрами и прописью] дней в совокупности, после чего любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив другую сторону за [цифрами и прописью] рабочих дней до такого расторжения.

При этом стороны в [вписать нужное]дневный срок со дня получения уведомления составляют Акт о прекращении работ, в котором фиксируется объем фактически выполненных работ, и Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость выполненных к моменту расторжения договора пропорционально объему работ, определенному в Брифе на дизайн Сайта либо в Техническом задании соответственно в [вписать нужное]дневный срок после составления такого Акта. В случае уклонения одной из сторон от составления Акта оплата производится на основании Акта, составленного другой стороной в одностороннем порядке.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

8.2. При наступлении указанных в п. 8.1 обстоятельств сторона по настоящему договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в течение [цифрами и прописью] календарных дней уведомить о них в письменном виде другую сторону с приложением соответствующих доказательств. Несвоевременное уведомление лишает в последующем заинтересованную сторону ссылаться на такие обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

8.3. Срок исполнения обязательства при наступлении обстоятельств непреодолимой силы продлевается на срок действия этих обстоятельств.

9. Срок исполнения договора

9.1. Интернет-сайт, создание которого предусмотрено настоящим договором, должен быть передан Заказчику в [срок].

9.2. Исполнителю при необходимости и при наличии уважительных причин для завершения создания сайта предоставляется дополнительный льготный срок продолжительностью [в одну четвертую часть срока, установленного для исполнения договора, если соглашением сторон не предусмотрен более длительный льготный срок].

9.3. По истечении льготного срока, предоставленного Исполнителю, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора.

10. Дополнительные условия и заключительные положения

10.1. Дополнительные условия: [вписать нужное].

10.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.

10.3. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

10.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных каждая из сторон обязана в [значение] срок в письменной форме сообщить другой стороне о произошедших изменениях.

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

10.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному у каждой из сторон.

5.2. Заказчик вправе в течение [цифрами и прописью] календарных месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке Сайта обращаться к Исполнителю за устранением недостатков в работе Сайта, не являющихся критическими по смыслу п. 5.1 настоящего договора. Указанные недостатки будут исправляться Исполнителем по возможности незамедлительно, но в любом случае не позднее срока, установленного п. 5.6. настоящего договора.

Читайте также:  Какие документы нужны для поверки газового счетчика

Разберем часть этих рисков.

Исполнитель не выделил ресурс вовремя и опоздал с выполнением работы.Это — один из самых простых и понятных рисков. При этом договор определяет, есть ли штрафы и в какой момент они наступают. Также он определяет, при каком опоздании по срокам работа становится неактуальна и уже не оплачивается.

Заказчик не предоставил вовремя нужные для работы материалыДоступы к сервисам для интеграций, файлы выгрузки из корпоративной ERP итд. При этом «сгорает» время простаивающих сотрудников исполнителя и он несет убытки. Договор определяет порядок действий в этом случае. Например, может взиматься штраф за просрочку, либо задача сдается на демо данных, либо задача исключается из договора и делается отдельно, а проект сдается без нее.

Работа потеряла актуальность и проект должен быть свернут

При этом договор должен регламентировать условия расхождения сторон — доделывают ли они текущий этап и в каком объеме, как и в каком порядке это оплачивается.

Работа выполнена, но заказчик не участвует в сдаче-приемке или не выходит на связь

В этом случае договор регламентирует порядок действий — например, акт отправляется на контактный адрес или посредством ЭДО и отсутствие ответа в положенный срок означает подписание акта.

Проект потерял работоспособность

Договор регламентирует, в каких случаях это — ответственность заказчика, а в каких — исполнителя. Например, ответственностью Исполнителя может не быть

  • Контент
  • Интеграции
  • Вмешательство третьих лиц в код
  • Смена доступов к сайту
  • Авария на хостинге

Срок работ попадает на государственные выходные

Разумно если не оговорена работа в выходные, фиксировать срок в рабочих днях.Предоставленные данные некорректны

Например, Заказчиком предоставлены файлы выгрузки из ERP, Исполнителем они интегрированы в сайт, а Заказчик после этого поменял формат выгружаемых данных.

Договор должен регламентировать в этом случае оплату доп работы, либо сдачу проекта на демо данных.

Например, Заказчиком предоставлены файлы выгрузки из ERP, Исполнителем они интегрированы в сайт, а Заказчик после этого поменял формат выгружаемых данных.

Договор на создание сайта

Договоренности, которых мы достигаем с заказчиками оформляются следующим пакетом документов:

  • договор;
  • приложение №1 к договору – техническое задание;
  • акт приемки выполненных работ;

Скачать образцы этих документов можно внизу страницы.

2.3. Приложение, указанное в п. 2.2, является неотъемлемой частью настоящего договора.

Образец договора подряда на разработку сайта

Образец договора подряда на разработку сайта, заключаемый между юридическими и физическими лицами. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по разработке, изготовлению и размещению Сайта – (далее по тексту – Сайт) Заказчика в сети Интернет.

на разработку сайта

г. _____________ “__” ________ 2019 г.

________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по разработке, изготовлению и размещению Сайта – ________________________ (далее по тексту – Сайт) Заказчика в сети Интернет.

1.2. Стоимость услуг и порядок расчета определяется в соответствии с п.2.1 настоящего Договора.

1.3. Подробный перечень, порядок и сроки выполнения работ Исполнителем определены в Приложении №1, являющемся неотделимой частью настоящего Договора.

1.4. Сроки проведения работ Исполнителем, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, не включают сроки утверждения работ Заказчиком.

1.5. Все работы, выходящие за рамки данного Договора и Брифа на разработку Сайта (далее –Бриф) оформляются дополнительными соглашениями и оплачиваются отдельно.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет ________ рублей, в том числе НДС (18%) – ________ рублей.

2.2. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя согласно авансовой схеме работы: путём внесения предоплаты в размере 100% суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора.

2.3. Оплата услуг Исполнителя в размере, определенном в п.2.1 настоящего Договора, производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя.

2.4. Стоимость работ и порядок оплаты по дополнительным услугам Заказчика определяется дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Исполнителя:

3.1.1. Исполнитель берёт на себя обязательства по выполнению работ по созданию Сайта Заказчика, указанных в Приложении №1 настоящего Договора.

3.1.2. В процессе проведения работ по созданию Сайта Исполнитель обязуется предложить Заказчику от ________ макетов дизайна на выбор. На основе одного утверждённого Заказчиком макета дизайна происходит создание Сайта.

3.1.3. После окончания работ по созданию Сайта по желанию Заказчика Исполнитель обязан однократно внести в созданный Сайт правки и выполнить доработки, не влекущие изменения в структуре и/или дизайнерском решении Сайта. Доработки Сайта выполняются в течение ________ рабочих дней с момента предоставления Заказчиком перечня работ. Перечень работ может быть предоставлен Заказчиком в течение ________ дней с момента сдачи проекта.

3.1.4. Исполнитель обязан по требованию Заказчика предоставлять ему (Заказчику) информацию о ходе проведения работ и промежуточных результатах.

3.1.5. По завершению проекта Исполнитель обязан в течение ________ рабочих дней со дня окончания работ, предоставить Заказчику на подпись Акт выполненных работ.

3.2. Обязанности Заказчика:

3.2.1. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме производить оплату услуг Исполнителя по настоящему Договору согласно условиям Раздела 2 настоящего Договора.

3.2.2. Для осуществления Исполнителем своих обязательств, указанных в п.3.1.2 Заказчик обязуется предоставить исходную информацию: пожелания по дизайну Сайта, цветовому решению и так далее.

3.2.3. Для начала выполнения работ по созданию Сайта Заказчик обязуется предоставить заполненный Бриф по форме Исполнителя и материалы для размещения на Сайте (текстовые и графические), а так же элементы фирменного стиля, если таковые имеются. Вся информация предоставляется в электронном виде.

3.2.4. Заказчик обязуется в течение ________ дней с момента сдачи проекта рассмотреть предоставленные Исполнителем результаты выполнения работ по каждой задаче, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору и составить список доработок по проекту, если таковые должны быть выполнены Исполнителем согласно п.3.1.3 настоящего Договора. Работы по настоящему Договору считаются выполненными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение ________ дней с момента сдачи проекта Заказчиком не предоставлен список доработок по сданному Сайту.

3.3. Исполнитель имеет право:

3.3.1. На размещение на страницах созданного Сайта информации об авторстве: логотипа разработчика (Исполнителя) и ссылки на его (Исполнителя) сайт. Срок размещения данной информации (логотипа и ссылки) соответствует сроку использования созданного в соответствии с настоящим Договором Сайта.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Фактом окончания обязательств Исполнителя по настоящему Договору считается полное выполнение работ в соответствии с Приложением №1 настоящего Договора.

4.3. Исполнитель не несет ответственность за качество и скорость доступа к Сайту Заказчика со стороны Заказчика, осуществляемых по каналам связи операторов и Интернет-провайдеров.

4.4. Исполнитель не несет юридической, материальной или иною ответственность за размещенную Заказчиком информацию на принадлежащем ему Сайте и вправе расторгнуть настоящий Договор в случае размещения Заказчиком информации, которая противоречит нормам законодательства Российской Федерации в области информационной политики и рекламы.

4.5. Исполнитель не несет ответственность в обстоятельствах, являющихся форс-мажорными, не зависящими от Исполнителя, т. е. обстоятельствами «непреодолимой силы», к числу которых относится сбои в работе телекоммуникационных сетей и оборудования третьих лиц.

4.6. Заказчик обязуется использовать сеть Интернет только легальным способом и не переносить на Исполнителя ответственность за ущерб любого рода, понесенный Заказчиком или третьей стороной в ходе использования Заказчиком услуг Исполнителя.

5. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

5.2. При наступлении, указанных в п.5.1 настоящего Договора обстоятельств, сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по Договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменной форме другую сторону с приложением соответствующих подтверждающих документов.

5.3. В связи с возникшими обстоятельствами непреодолимой силы стороны должны подписать протокол о прекращении действий настоящего Договора, либо согласовать совместные действия по преодолению неблагоприятных последствий указанных обстоятельств. В случае прекращения действия настоящего Договора в результате возникших обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязуются вернуть друг другу все полученное по настоящему Договору, за исключением возмещения Заказчиком Исполнителю реально понесенных расходов последним, в связи с частичным или полным оказанием услуг.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры или разногласия по настоящему Договору разрешаются сторонами путем переговоров.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров между сторонами, споры передаются в Арбитражный суд ________________________, где рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента окончания или расторжения.

7.2. Изменение условий настоящего Договора и его расторжение могут быть произведены по соглашению сторон. Предложения о внесении дополнений и изменений рассматриваются сторонами не позднее, чем в ________-дневный срок и оформляются дополнительным соглашением.

7.3. Расторжение настоящего Договора производится путем направления стороной-инициатором расторжения письменного уведомления другой стороне за ________ рабочих дней до даты предполагаемого расторжения. При этом настоящий Договор считается расторгнутым по факту произведения Сторонами взаиморасчетов.

8. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

8.1. По завершении работ по проекту Исполнитель передает Заказчику исключительные права на следующие элементы созданного Сайта:

8.1.1. Текстовые материалы, размещённые на страницах Сайта.

8.1.2. Графические элементы, используемые при оформлении Сайта. Исполнитель не может гарантировать соблюдение третьими лицами исключительных прав Заказчика на текстовые материалы и графические элементы, используемые на Сайте, с момента сдачи результатов работ по настоящему Договору. При этом Заказчик гарантирует, что все предоставленные материалы (графические и текстовые) принадлежат ему и свободны от претензий третьих лиц.

8.2. По завершении работ по проекту Исполнитель передает Заказчику неисключительные права на следующие элементы Сайта:

8.2.1. Система управления Сайтом (cms): ________________________.

8.2.2. Шаблон Сайта, исключая текстовое и графическое наполнение, являющееся собственностью Заказчика и предоставленное им для разработки Сайта;

8.3. Переданные Исполнителем Заказчику имущественные права на Сайт согласно условиям настоящего Договора не имеют ограничений по территории их использования.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих равную юридическую силу.

9.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Исполнитель назначает со своей стороны уполномоченного представителя (менеджера проектов).

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Договор на создание (разработку) сайта

Здесь вы можете посмотреть образец договора на создание (разработку) сайта, заключаемого между заказчиком (организацией) и разработчиком сайта (физическим лицом). Однако, данный договор может заключаться между двумя физическими лицами и между двумя юридическими лицами. Суть договора от этого не меняется.

В договоре указаны некоторые специфические термины “Сайт”, “Дизайн-концепция”, “Сборка сайта” и “Услуги хостинга”. Тем не менее, общего, официально установленного определения у этих понятий нет, а значит, вы можете их менять или корректировать по своему усмотрению. Также, вы можете добавлять свои термины, исходя из смысла договора и вашего техзадания.

И наконец, следует пояснить, что в данном договоре Тех.задания как такового нет. Дело в том, что большинство заказчиков говорит “сделайте мне сайт”, а остальное их не волнует. Они не знают, что такое CMS, доменное имя, хостинг, структура сайта и т.п, да это и не нужно – данная информация должна занимать разработчиков сайтов, а не заказчиков

Однако, если исполнитель хочет четко определить все этапы и подробности своей работы и избежать ненужных проблем, ему стоит разработать Техзадание самостоятельно.

ДОГОВОР №____

авторского заказа

г. Москва « ___ » __________ ________ г.

Гражданин Российской Федерации Иванов Иван Иванович, действующий от своего лица и именуемый в дальнейшем Автор, с одной стороны

ООО «Рога и Копыта», в лице Генерального директора Петрова Петра Петровича действующего на основании Устава и именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Автор обязуется создать Сайт — совокупность программно-аппаратных средств для ЭВМ, обеспечивающих публикацию для всеобщего обозрения данных о компании «Рога и копыта» в Интернете (далее – “Произведение”) в соответствии с Техническим заданием (согласованном сторонами в Приложении № 1 к настоящему договору) и передать Заказчику исключительные права на Произведение в обусловленных настоящим договором пределах и на определенный договором срок.

1.2. Заказчик за создание Произведения и предоставление исключительных прав на него обязуется уплатить Автору вознаграждение, в порядке и на условиях, согласованных сторонами в Приложении № 2 к настоящему договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Автор обязуется создать Произведение в срок, указанный в Приложении № 1 к настоящему договору.

2.2. Автор обязуется создать Произведение своими силами и средствами и гарантирует наличие у него авторских прав на Произведение.

2.3. Заказчик обязуется принять и оплатить Произведение в порядке и на условиях, определенных настоящим договором, Приложением № 2 и Дополнительными соглашениями к нему.

3. ПРИЕМКА-ПЕРЕДАЧА ПРОИЗВЕДЕНИЯ

3.1. Первоначальный вариант Произведения передается Заказчику в электронном виде и принимается Заказчиком по Акту приемки-передачи, который подписывается обеими сторонами. Заказчик в течение 3-х рабочих дней с момента получения Акта обязан подписать и передать его Исполнителю, либо предоставить в письменной форме мотивированный отказ от приемки работ.

3.2. В случае мотивированного отказа от приемки работ стороны составляют Дополнительное соглашение с перечнем доработок и сроков их выполнения.

3.3. Если в течение 3-х рабочих дней с момента получения Акта Заказчик его не подписал или не предоставил мотивированный отказ от приемки работ, Акт автоматически считается принятым Заказчиком, и все указанные в нем работы подлежат оплате.

3.4. При получении указания Заказчика о внесении поправок и доработок, Автор обязуется в определенные Дополнительным соглашением сроки внести требуемые исправления и повторно представить Произведение и дополнительный Акт приемки-передачи.

3.5. Если в течение 3-х рабочих дней с момента получения Заказчик дополнительный Акт не подписал или не предоставил мотивированный отказ от приемки работ, дополнительный Акт автоматически считается принятым Заказчиком, и все указанные в нем работы подлежат оплате.

3.6. С момента подписания сторонами Акта приема-передачи и оплаты Произведения, права на Произведение, согласованные в п. 4 настоящего договора, считаются переданными Заказчику.

4. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ

4.1. Автор предоставляет Заказчику следующие исключительные права на создаваемое Произведение: а) право опубликовывать Произведение под фирменным наименованием, производственной маркой и товарным знаком Заказчика;

б) право на обнародование Произведения, т.е. на сообщение Произведения в какой-либо форме или каким-либо способом неопределенному кругу лиц. Не считается обнародованием информирование широкого круга лиц о назначении, функциях, технических и прочих характеристиках Произведения, например, в рекламных целях;

в) право на воспроизведение Произведения (дублирование, тиражирование или иное размножение, т.е. неоднократное придание Произведению объективной формы, допускающей его функциональное использование) без ограничения тиража;

г) право на распространение Произведения любым способом путем реализации размноженных материальных носителей Произведения среди конечных пользователей (потребителей, осуществляющих функциональное использование) без ограничений в территориально-отраслевых пределах;

д) право на переработку Произведения (создание на его основе нового, творчески самостоятельного произведения или внесение изменений, не представляющих собой его переработку);

е) право на перевод Произведения;

ж) право на публичное использование Произведения и демонстрацию в информационных, рекламных и прочих целях;

з) право переуступить на договорных условиях часть полученных по настоящему договору прав третьим лицам;

4.2. Указанные в п. 4.1. настоящего договора исключительные права действуют в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора, в соответствии со статьей 1281 Гражданского Кодекса РФ.

4.3. Действие передаваемых исключительных авторских прав не ограничивается территориальными пределами.

4.4. Автор не сохраняет за собой право использовать Произведение самостоятельно или предоставлять аналогичные права на его использование третьим лицам, однако если сторонами не согласованно обратное, Автор вправе указать в своем портфолио то, что Произведение выполнено им для Заказчика.

4.5. Заказчик, обладая исключительным правом на Произведение, вправе использовать его по своему усмотрению, любым не противоречащим закону способом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Сторона, нарушившая по своей вине сроки исполнения взятых на себя по настоящему договору обязательств, оплачивает пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

Читайте также:  Благодарственное письмо: запись в трудовую книжку

5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая любые обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. Если сторона, нарушившая договор, получила вследствие этого доходы, сторона, права которой нарушены, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

5.3. В случае нарушения договора сторона, чье право нарушено, вправе также потребовать признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

5.4. В случаях, не предусмотренных договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Условия настоящего договора и Технического задания конфиденциальны и не подлежат разглашению.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

7.2. При неурегулировании спорных вопросов в процессе переговоров, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения сторонами всех взятых на себя по настоящему договору обязательств.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по взаимному письменному соглашению.

9.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, если Автор не обладает авторским правом на предмет договора.

9.3. Автор вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком обязанности выплачивать вознаграждение Автору.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться сторонами договора друг другу в письменной форме.

10.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Автора, второй – у Заказчика.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ:

11.1. Приложение № 1 – Техническое задание на Произведение.

11.2. Приложение № 2 – Сроки и условия выплаты авторского вознаграждения

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

АВТОР:

Иванов Иван Иванович, ________________ г.р.

выдан _____________, ______ _________ _______ года.

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Рога и Копыта»

Юридический адрес _____________________

К договору авторского заказа

№ ______ от «____» _________ 20___г.

Техническое задание на Произведение

Гражданин Российской Федерации Иванов Иван Иванович, действующий от своего лица и именуемый в дальнейшем Автор, с одной стороны

ООО «Рога и Копыта», в лице Генерального директора Петрова Петра Петровича действующего на основании Устава и именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны,

согласовали настоящее Приложение:

Сайт — совокупность программно-аппаратных средств для ЭВМ, обеспечивающих публикацию для всеобщего обозрения данных о компании «Рога и копыта» в Интернете. Сайт доступен по уникальному электронному адресу: www.рогаикопыта.ru. Сайт может содержать графическую, текстовую, аудио-, видео, а также иную информацию, записанную и читаемую с помощью ЭВМ.

На первом этапе работ, Автор предоставляет эскиз дизайна сайта. Дизайн (Дизайн-концепция) cайта — уникальное графическое оформление сайта и способы представления информации.

Если предоставленный эскиз Заказчика не устраивает, Автор предоставляет два других, принципиально новых эскиза, и дорабатывает понравившийся вариант до полного его согласования Заказчиком.

Далее, на втором этапе производится сборка сайта. Сборка сайта включает программирование, обработку текстовых, графических и иных информационных материалов (предоставляемых Заказчиком), тестирование сайта (с целью проверки корректности его воспроизведения различными программами, предназначенными для просмотра сайтов).

Создание текстового наполнения сайта и разработка иных информационных материалов в предмет данного договора не входит и при желании Заказчика, оплачивается отдельно, на основании Дополнительного соглашения. Срок создания Произведения наступает с момента подписания настоящего Приложения и заканчивается «___________» _____________________ 20_____ г.

АВТОР:

Иванов Иван Иванович, ________________ г.р.

выдан _____________, ______ _________ _______ года.

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Рога и Копыта»

Юридический адрес _____________________

К договору авторского заказа

№ _____ от «____» _________ 20____ г.

Сроки и условия выплаты авторского вознаграждения

Гражданин Российской Федерации Иванов Иван Иванович, действующий от своего лица и именуемый в дальнейшем Автор, с одной стороны

ООО «Рога и Копыта», в лице Генерального директора Петрова Петра Петровича действующего на основании Устава и именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны,

согласовали настоящее Приложение:

1. Стоимость Произведения по настоящему договору составляет _________________ (____________________________________) рублей.

Стоимость доменного имени (уникального электронного адреса www.рогаикопыта.ru) и услуг Интернет-хостинга в оплату сайта не входит и оплачивается Заказчиком дополнительно.

2. Оплата Произведения осуществляется безналичным расчетом.

3. Моментом оплаты считается дата передачи наличных денежных средств Автору денежным переводом через систему Контакт или БЛИЦ, либо на его расчетный счет.

4. Оплата производится в течение двух дней с момента подписания акта приема-передачи Произведения. Если в течении 2-х рабочих дней с момента получения акта, Заказчик его не подписал или не предоставил мотивированный отказ от приемки работ, Акт автоматически считается принятым Заказчиком и все указанные в нем работы подлежат оплате.

АВТОР:

Иванов Иван Иванович, ________________ г.р.

выдан _____________, ______ _________ _______ года.

К договору авторского заказа

Договор на создание Интернет-сайта

Договор предусматривает создание Интернет-сайта физическим лицом по заказу юридического лица

Договор на создание Интернет-сайта

Город _______________
Дата заключения:__ _______ 20__ года

Гражданин РФ _____________ (Ф. И. О.), __.__.____ года рождения, паспорт гражданина РФ __ __ ______ выдан ________ код подразделения ___-___, зарегистрирован по адресу: ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и ______________________________________________, в лице ____________________________ ____________________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по созданию Интернет-сайта для размещения в сети Интернет по адресу: ____________ (далее — сайт) согласно требованиям Технического задания Заказчика (Приложение к настоящему Договору) (далее — ТЗ) и в соответствии со Сметой работ (Приложение к настоящему Договору), в которой определены стоимость и сроки выполнения работ.
1.2. Дата начала работы сайта в Интернете — ___ __________ 20__ г.
1.3. Эскизы дизайна сайта согласовываются Сторонами и фиксируются в дизайн-макете (приложение к настоящему Договору).
1.4. Настоящим Договором предусмотрено отчуждение Заказчику исключительного права на сайт, который должен быть создан Исполнителем.
1.5. Заказчик вправе для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве на сайт использовать знак охраны авторского права, который помещается внизу главной страницы сайта.

2. Определение терминов

2.1. «Сайт» – код специальных компьютерных программ, позволяющих использовать их при работе в Интернете посредством веб-браузера, представленный в электронном виде, принадлежащий одному конкретному лицу. Сайт представляет собой совокупность информации и программно-аппаратного обеспечения Заказчика, объединенную под одним адресом (доменным именем), расположенную в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.2. «Поддержка сайта» или «Сопровождение сайта» – услуги со стороны Исполнителя по бесперебойной работе сайта Заказчика и обновлению информации на нем.
2.3. «Дизайн сайта Заказчика» – оригинальный графический образ, включающий оригинальное сочетание цветовой гаммы, шрифта, расположение изображений и текста в комплексе.

3. Описание сайта

3.1. Сайт состоит из следующих частей:
* программы, размещенные на арендованном Исполнителем (или: Заказчиком)
* дисковом пространстве: ____________ (наименование, реальный и виртуальный адреса провайдера)
* графические и текстовые файлы, обеспечивающие сборку и выдачу html-кода и файлов данных в интернет-соединение (базовое программное ядро);
* закрытая паролем система администрирования данных, участвующих в информационном взаимодействии с браузером пользователя;
* дополнительные программные модули, расширяющие интерактивные возможности базового программного ядра системы;
* аудиовизуальные компоненты сайта, доступные посетителям в интерактивном режиме;
* блог;
* рекламное пространство.
3.2. Сайт создается для использования ____________ (указать цель использования).

4. Обязанности Исполнителя

4.1. Исполнитель обязан приступить к выполнению работ по созданию сайта не позднее трех рабочих дней с момента получения предоплаты, размер и порядок выплаты которой предусмотрены настоящим Договором.
4.2. Исполнитель обязан осуществлять выполнение работ в соответствии с ТЗ в рамках утвержденной Сметы.
4.2.1. Датой окончания работ по созданию сайта следует считать момент доступности разработанного сайта в Интернете для посетителей, при этом работы должны быть окончены не позднее ________ дней со дня начала работ.
4.3. Работы выполняются с использованием оборудования и техники Исполнителя.
4.4. Исполнитель обязуется в установленные сроки предоставить Заказчику:
* акт выполненных работ по разработке дизайн-макета;
* акт выполнения действий по открытию доступа к сайту в Интернете под паролем.
4.5. Исполнитель оказывает методическую помощь Заказчику в подготовке исходных данных для размещения на сайте.
4.6. По мере необходимости Исполнитель на основании дополнительного соглашения выполняет работу по модернизации и доработке функциональных и интерактивных сервисов сайта, проводит работы по устранению программных ошибок в работе сайта.
4.7. Изменение дизайна сайта, добавление новых разделов (модулей), внесение изменений, требующих адаптации программного комплекса, обслуживающего сайт, Исполнитель выполняет в рамках отдельного договора на основании отдельного технического задания.

5. Обязанности Заказчика

5.1. Заказчик обязуется в течение пяти рабочих дней после подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Исполнителю данные об информационном наполнении сайта (текстовую и графическую информацию). Данные об информационном наполнении сайта должны быть предоставлены в электронном виде на следующем носителе: _____________.
5.2. Заказчик обязуется в течение пяти рабочих дней с момента подписания настоящего договора предоставить пароли доступа к сайту и домену;
5.3. Заказчик обязуется в течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего договора предоставить Исполнителю контактную информация одного лица, ответственного за постановку задач и приемку услуг со стороны Заказчика;
5.4. Заказчик обязуется выплатить Исполнителю стоимость разработки сайта.
5.5. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя выполнения работ, не описанных в ТЗ. Дополнительные работы проводятся по мере необходимости. Для проведения дополнительных работ согласовываются и оформляются в письменном виде дополнения к ТЗ, которые должны быть согласованы и подписаны Сторонами.

6. Стоимость работ, порядок и сроки расчетов

6.1. Стоимость работ определена в Смете.
6.2. Заказчик обязуется в течение ____________ с момента ____________ уплатить Исполнителю предоплату в размере: ____________ (____________) рублей.
6.3. Оставшуюся часть стоимости работ, сумма которой определяется на основании Сметы за вычетом суммы, уплаченной в соответствии с п. 6.2 настоящего Договора, Заказчик обязан уплатить Исполнителю в течение __ банковских дней после получения оригинала счета Исполнителя и акта выполнения действий по открытию доступа к сайту в Интернете под паролем.

7.1. Стороны обязаны обеспечивать сохранность конфиденциальной информации, полученной для обеспечения выполнения обязательств по настоящему договору. Стороны не имеют права предоставлять третьим лицам конфиденциальную информацию по настоящему договору.
7.2. Исполнитель обязуется сохранять в тайне следующую коммерческую информацию, которую он получил от Заказчика во время срока действия настоящего Договора:
____________
____________ .
7.3. Использованные в работе по настоящему договору программные коды являются коммерческой тайной Заказчика и не могут быть переданы Исполнителем третьим лицам без согласия Заказчика.
7.4. Обязательства по соблюдению условий конфиденциальности сохраняются в течение срока действия настоящего договора и 5 (пяти) лет после его окончания.

8. Сопровождение сайта

8.1. При необходимости Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику поддержку и техническое обслуживание сайта после сдачи работ по настоящему Договору на основании отдельного договора в соответствии с утвержденной Сторонами стоимостью.

9. Ответственность Сторон

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем настоящего Договора Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возврата суммы предоплаты, уплаченной Заказчиком на основании п. 6.2 настоящего Договора, а также потребовать уплаты неустойки в размере _________ (_______________) рублей, но не более суммы реального документально подтвержденного ущерба, причиненного Заказчику.
9.2. В случае нарушения Заказчиком сроков уплаты денежных сумм, предусмотренных п. п. 6.2 и 6.3 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере ___ за каждый день просрочки.
9.3. Спорные вопросы решаются путем переговоров Сторон или, в случае если Стороны не могут прийти к соглашению, в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Срок действия договора. Порядок расторжения Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях:
10.2.1. по соглашению сторон;
10.2.2. при нарушении Исполнителем условий о сроках более чем на 10 рабочих дней,
10.2.3. при нарушении Заказчиком сроков оплаты услуг по договору более чем на 10 рабочих дней;
10.3. Настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Исполнителя за 10 дней до даты расторжения. В случае досрочного расторжения Заказчиком, Заказчик обязуется оплатить Исполнителю фактически оказанные им услуги на основании выставленного Исполнителем счета при отсутствии вины Исполнителя и принять оказанные Исполнителем услуги по акту сдачи-приемки оказанных услуг. Стоимость оказанных услуг должна быть подтверждена Исполнителем.

11. Сдача-приемка работ

11.1. Приемка выполненных работ осуществляется на основании актов приемки выполненных работ: первый — после разработки дизайн-макета, второй — после открытия доступа к сайту в Интернете под паролем, третий — после окончания всех работ.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как: землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

13. Отдельные положения

13.1. Стороны констатируют, что Исполнитель не состоит в трудовых или иных служебных отношениях с Заказчиком.
13.2. Согласованная стоимость услуг (работ) не включает налог на доходы физических лиц (13%).
13.3. Заказчик является налоговым агентом в связи с чем НДФЛ за Исполнителя, а также обязательные платежи во внебюджетные фонды, перечисляются Заказчиком.

Приложения:
1. Техническое задание
2. Смета
3. Дизайн-макет
4. Форма акта выполненных работ по разработке дизайн-макета.
5. Форма акта выполнения действий по открытию доступа к сайту в Интернете под паролем

5. Обязанности Заказчика

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по разработке, изготовлению и размещению Сайта – ____________________ (далее по тексту – Сайт) Заказчика в сети Интернет.

1.2. Стоимость услуг и порядок расчета определяется в соответствии с п.2.1 настоящего Договора.

1.3. Подробный перечень, порядок и сроки выполнения работ Исполнителем определены в Приложении №1, являющемся неотделимой частью настоящего Договора.

1.4. Сроки проведения работ Исполнителем, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, не включают сроки утверждения работ Заказчиком.

1.5. Все работы, выходящие за рамки данного Договора и Брифа на разработку Сайта (далее –Бриф) оформляются дополнительными соглашениями и оплачиваются отдельно.

3.1.3. После окончания работ по созданию Сайта по желанию Заказчика Исполнитель обязан однократно внести в созданный Сайт правки и выполнить доработки, не влекущие изменения в структуре и/или дизайнерском решении Сайта. Доработки Сайта выполняются в течение __________ рабочих дней с момента предоставления Заказчиком перечня работ. Перечень работ может быть предоставлен Заказчиком в течение __________ дней с момента сдачи проекта.

3. Стоимость работ по созданию сайта

3.1. Стоимость Работ согласуется в Смете по соответствующему Техническому заданию. Смета приобретает силу и становится частью настоящего Договора с момента подтверждения ее Заказчиком.

Можно зафиксировать окончательную сумму в тексте договора на создание сайта, однако лучше вынести финансовые вопросы отдельное приложение, поскольку при необходимости его проще изменять и дополнять.

3.2. Вознаграждение Исполнителя за отчуждение исключительного права на созданные в результате Работ объекты интеллектуальной собственности составляет _____ (_______________) рублей.

Данное условие имеет существенное значение, поскольку в состав сайта могут входить не только программы для ЭВМ и базы данных, при создании которых по заказу, исключительное право автоматически возникает у Заказчика на основании ст.1296 ГК РФ. Графические, текстовые и прочие мультимедийные элементы сайта являются самостоятельными произведениями, поэтому за приобретение на них прав нужно уплачивать отдельное вознаграждение.

3.3. Вознаграждение за предоставление права использования программ для ЭВМ и баз данных, относящихся к программному продукту Исполнителя «Движок сайта», составляет ______ (______) рублей.

Данное положение включается в случае сохранения прав на базовые программные элементы сайта за правообладателем.

Отдельной темой для разговора на разработку сайта является НДС, который взимается с работ по созданию любых произведений, включая программное обеспечение, но отсутствует в случае предоставления лицензии на программное обеспечение. Поэтому в смете нужно выделять работы и лицензии в отношении различных объектов интеллектуальной собственности, входящих в сайт и обращать внимание на применение НДС.

Исключение составляют случаи, когда исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения.

3.2. Вознаграждение Исполнителя за отчуждение исключительного права на созданные в результате Работ объекты интеллектуальной собственности составляет _____ (_______________) рублей.

Добавить комментарий